大家好，今天来为大家分享工程索赔有哪些方式和程序的一些知识点，和工期索赔条件和依据有哪些的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！
本文目录
工期索赔条件和依据有哪些
工期延误索赔依据
1.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要.
2.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等.
3.发包人或者工程师签认的签证.
4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明.
5.国家有关法律法令政策性文件.
6.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件及工程照片.
7.工程核算资料,财务报告,财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定.
8.工程有关的图片片和录象，备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认.
9.投标前发包人提供的现场资料和参考资料.
10.其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等.
工程索赔期限是几天建筑工程纠纷如何处理
建筑工程的索赔期，一般应该由承包人和发包人在施工合同中予以约定，要约定清楚哪些情况可以进行索赔、索赔的项目有哪些、索赔的期限、索赔的流程，延期索赔的后果等。如果在施工中出现了合同约定的索赔情形，则承包人可以按照合同约定的索赔项目、期限、流程进行索赔，如果不按照合同有约定索赔，可能会产生不利的后果，比如索赔权消失等。
如果承包人和发包人没有在合同中约定上述索赔问题，那么双方就要参照法律规定或者规范性文件确定索赔情形、索赔项目，比如《合同法》《建筑工程量清单计价规范》等。当出现工程索赔的事项时，承包人一定要及时制作《工作联系单》《工程索赔单》，并及时送达给发包人，保留送达的证据，以在支付工程进度款时确定索赔数额或者在工程结算时将索赔项目计算在工程结算价内。
承包人可以与发包人可以约定以下情形作为工程索赔的情形：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料；
（3）发包人未及时办理许可、批准等行政审批手续；
（4）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏；
（5）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知；
（6）发包人增加工作量；
（7）发包人设计变更未提前通知，影响关键线路施工；
（8）发包人供应材料不及时或供应材料存在质量问题，影响关键线路施工；
（9）发包人直接发包的其他工程未能及时进场，或其未按照总包方的施工计划进行施工，造成项目整体工期延后；
（10）发包人未能按合约定支付工程进度款影响工程施工，且经承包人书面提醒后仍无改观，造成后续工程无法顺利进展；
（11）发包人未及时对单项工程进行验收，导致整体工程无法继续施工或导致整体工程无法办理验收；
（12）发包人原因无法办理竣工手续；
（13）因发包人原因无法办理备案手续；
（14）不可抗力导致工程无法施工；
（15）合同约定执行政策、法规、规章和政府命令，因前述法律法规变化导致工程无法继续施工。
工程造价中,索赔三要素
1工程索赔的内涵
1。1工程索赔的定义工程索赔的定义如下：在工程承包合同履行过程中，若当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况所造成的损失，可以向另一方提出赔偿的要求，这种行为就叫做工程索赔，索赔是双方向的，一般的，我们把承包商向业主提出的索赔行为称为施工索赔。
工程索赔是工程合同管理的重要环节，它以合同做为索赔的根本依据，同时结合法律法规，是合同双方之间发生的正当管理业务，也是双方互相交流合作的一种方式。做好工程索赔工作有利于培养和完善建设市场及合同双方素质及管理水平的提高。
1。2工程索赔的分类按照不同的划分标准，工程索赔可以划分为以下几类：①按照事件的影响及干扰程度来分，工程索赔可分为物价上涨索赔、工期拖延索赔、工程变更索赔、货币贬值索赔、不可预见的外界阻碍及条件索赔、支付工程款延迟索赔、工程中止索赔等。
②按照合同的类型进行分类，工程索赔可分为：总承包合同索赔、分包合同索赔、劳务合同索赔、合营合同索赔等。③按照索赔的目的来分，可以分为工期索赔及费用索赔。④按照索赔的依据来分，可以分为合同索赔、非合同索赔以及道义索赔。⑤按照索赔的性质来分，可以分为工程索赔及商务索赔。
⑥按照索赔的处理方式来分，可以分为单元项索赔及总索赔。
1。3索赔的依据工程索赔必须要有一定的依据，在进行索赔要求之前，必须要根据招投标文件，充分了解工程的各个细节方面，尽可能的考虑到工程可能会出现的各种风险因素，以在制定合同以及施工方案时能够明确体现，认真研究已签合同，明确了解合同约定的职责、赔偿条件及方法，在工程施工过程中，要严格执行合同管理工作，尽可能多的收集充分的索赔依据。
2工程索赔的重要性
对于一个施工企业来讲，工程索赔是维护自身合法权益的重要手段，当前的建材市场，竞争激烈，承包商不断的压低报价以期中标，但在实际工程中由于各风险的存在，使得施工企业往往面临工程亏损的局面，若企业掌握先进的索赔管理手段，那么不仅能够扭转企业亏损的局势，同时还可以提高企业的合同管理水平，另外，工程索赔工作的实施，还有利于工程施工过程存在风险的转移，当工程面临风险损失时，通过索赔，可将风险损失转移给业主单位或适合承担该风险的第三方。
工程索赔是工程造价管理中的一个重要组成部分，也是正当、合法的营利行为，索赔管理水平的高低，已经成为了施工企业经营管理水平及合同管理水平的外在表现，是施工企业在市场竞争中立于不败之地根本保证。
3工程索赔遵循的原则
在进行工程索赔工作时，必须要遵循一定的原则，具体如下：
3。
1严格以合同作为依据必须将招标文件及双方合同作为根本的依据，按其规定的有关条例起草索赔意向书，索赔意向书必须包含索赔事件的起因、时间、场所等内容，因此在意向书中应将索赔项目及缘由写明，并应附有计算损失的详细资料及证明。
3。2按时递交索赔意向书索赔意向书在提出之后，应及时提交给监理工程师，并由监理工程师及主管监理签字确认，再经现场负责人及各级监理现场核实确定。
3。3及时收集索赔资料在索赔意向书签字确认后，要及时的收集证据，并保证收集到的证据及资料要真实，对一些施工过程中的重大问题要做好文字记录，以做为处理索赔时的事实及数据凭证，在工程施工中的花费及工期索赔应附带现场监理认可的记录及相关的材料。
4工程索赔的步骤
4。1填写索赔意向书填写并提交索赔意向书是工程索赔的第一步，承包方应在合同规定的时间内提出索赔要求并提交索赔意向书，并将意向书抄送多份，分送相关单位，索赔意向书中所涉及到的索赔项目的种类及起止日期的计算方法如下：
4。
1。1因图纸延期而造成的索赔根据有关法规，承包商在中标之后二十八天以内，有权免费得到业主提供的全部设计图纸，如果承包商未按时收到图纸，则可依照合同及相关法规向业主提出索赔要求，日期的起始日就以第二十九天为准，终止日以收到图纸的日期为准，一般对图纸延期的索赔为工期索赔。
4。1。2因工程变动而导致的索赔工程项目在确定以后，往往会因为各方面的因素而进行变更，项目数量增加或尺寸变化等等，此时即可提出索赔要求，起始日以接到变更指令为准，终止日以变更完成日为准。
4。1。3工程外界环境引起的索赔由于业主单位事先未做好安排，导致工程的一些外界环境影响到工程的进度，这些影响因素主要有征地拆迁、施工条件、土地使用权等等。
这类索赔的起始日可按施工被影响的第一日为准，终止日以环境影响消失日为准。
4。2索赔同期记录在索赔起止日之间，应对索赔事件的发展进行同期记录，主要内容包括：索赔事件发生缘由及过程，工程现场的情况，工期延误情况，工程的损失，额外的工程花销及所使用的机械、人员等，每天都要保证这些内容的详细记录，并由现场监理人员进行签字确认。
对于索赔事件所造成的工程损失，除书面记录外，还应保存工程现场的照片及录像资料。
4。3详细情况报告索赔意向书递交之后，每隔一定时间须向监理工程师提交索赔事件的最新报告，内容应包含索赔事件当前的损失费用及其对工程造成的影响，并将相关索赔资料及证明抄送有关单位。
4。4最终索赔报告在索赔事件被合理解决以后，承包商应在规定的时间内对业主及相关单位提交一份最终形式的索赔报告，并包含以下资料：①索赔的依据，包括合同以及法律法规的相关条例。②索赔申请表，包含索赔项目名称，索赔的证明材料，索赔的形式及索赔的起止日期。
③批复的索赔意向书。④索赔事件说明，主要是对索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。⑤证明资料，所有索赔事件中涉及到的证明材料、计算资料以及图片等都应包含在内。
5结语
工程索赔作为工程造价管理当中一项极其重要的工作，不仅需要相关人员充分的理解施工图纸、施工技术以及合同协议，同时还要具备较高的索赔理念及能力，要善于依据合同，重视索赔证据，讲究索赔技巧，踏踏实实的做好工程索赔管理工作，尽管很多施工企业当前的索赔工作中还存在着许多的误区，但是，随着索赔工作重要性的不断突出，我国的工程索赔管理水平也将不断的提高。
。
做工程的，大家都是怎样问甲方要钱的相互学习一下
这个问题我来回答。
防止甲方（投资商、业主、建设单位）拖欠工程款，首先在承揽工程前，一是要对对方有个基本的了解，包括什么性质的项目，资金到位情况，工程后续资金有无保障；二是对方的口碑，项目的前景；三是施工条件，付款方式和设置的条款及要求；四是不要参与恶性竞争，陷自己于被动；
签订合同要规范，一是要严格按照按照国家相关法律法规公平公正合理签订，不要想招揽工程违心答应一些霸王条款；二是要明确责、权、利，关系是对等的，有惩罚就要有奖励，双方都要有制约；三是防止工程款不及时支付风险防控条件，比如资金占用费和违约责任等；
甲方是强势单位，又抓住乙方想做工程的心里，双方条件对等是不太容易的，但要知道，一个依法依规的健康公司，出现些不平等的条件很正常，但也不会太过分！如果公平严重失衡，还不如放弃！
施工阶段，施工单位要做好的工作：
确保工期、质量、文明施工的同时，做好施工中的一切一切资料的签证手续，阶段性验收和决算资料，齐全有效；
甲方资金一时不能完全到位时，可以根据合作的愉快情况，力所能及的做适当“垫款“施工，但不能无条件无休止的施工，万不得已，可以暂时停工，但要及时收集并保存好有力的资料证据，甚至要有甲方责任造成停工的索赔依据；
对于房地产开发商的项目，会有房子抵工程款的要求，但要在合同中明细抵款的比例，时间，价格。
工程完工时，及时做好竣工验收资料和决算书，规范申请索要工程款手续，严格按照合同通用条款中的时间催要工程款和决算报告。
甲方资金短缺时，先要劳务费，一般不敢拖欠农民工工资，能要多少算多少，然后是进度款，最后是决算工程款。
上述工作做好了，一般不会出现要不到工程款的情况，就算有意外和不测，损失也不会大。
能友好协商最好，实在不行抵资产。
最后，根据完整严谨的资料申请劳动仲裁或者法院诉讼，弄清甲方财产情况，便于法院执行。
依法依规参与建筑活动，合理获取劳动利润。
关注我，教你轻松做工程！
收到工程赔偿款如何入账
工程施工的赔偿款计入的科目，有几种情况，具体如下：
1、假如是钱没收到的时候先确认这笔罚款收入的话就是：借：其他应收款贷：营业外收入
2、实际收到的时候：借：银行存款贷：其他应收款
3、要是等收到这笔款再确认收入的话就是：借：银行存款贷：营业外收入
工程变更七个步骤
1、工程变更的流程如下：提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。
2、监理公司审核工程变更必要性和可行性，审核工程变更造价合理性，审核工程变更对工期的影响，并签署审核意见。
3、设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范，是否符合原设计要求，并签署审核意见。
4、建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见，明确变更是否执行。
5、监理公司下发工程变更通知令，在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸，明确变更工程的预算造价和工期影响。
6、承包商按工程变更通知令执行工程变更，如承包商对工程变更持有异义，承包商也应遵照执行，并在7天内向监理公司提交争议，协商解决。
疫情期，建筑工程索赔事项有哪些
很高兴参与您的提问，针对本次疫情，在建筑工程中划入不可抗力范畴。就事论事，不展开讨论仅仅针对本次疫情的话，建设工程可索赔事项很少，甚至可以忽略，理由如下：
1.我们不要将那些工程索赔条例理解的过于教条，甚至不用背，只需要牢牢掌握住两点就可以。第一，产生了切实的损失或额外工作量；第二，非本单位原因。所有的索赔都必须符合这两条核心原则。
2.不可抗力索赔的特点，同样一句话“工程实体归甲方，进场材料归甲方，人员机械各自背”，也就是说谁家的孩子谁抱走。
那么我们来看看，本次疫情可以索赔哪些事项呢？
工期顺延，这由不可抗力特点决定。
费用，管理费，利润，机械费，均不可以索赔。因为人员机械是你自己负责的部分，而利润从工程量的角度上也没有变，和人家甲方没关系。
如果，甲方有明确的书面指令，命令施工单位在疫情期间派人照看工地物料，那么可以依据此指令索赔人工费，并在结算中将相应管理费，利润，规费，税金费率滚进去。但是，这种情况几乎不可能发生，没有甲方会在疫情这个时刻命令你必须留人。
综上，你可以索赔的，就只有工期顺延。
我是叫桥不造桥的阿桥，一个90后项目经理，专注和你讨论建设工程的故事，期待你的关注～
工程索赔有哪些方式和程序的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于工期索赔条件和依据有哪些、工程索赔有哪些方式和程序的信息别忘了在本站进行查找哦。